[DICTAMEN] 2021 - E120506N21

MATERIA

Cursa con alcances la resolución N° 41, de 2021, de la Dirección General de Obras Públicas

DESCRIPTORES

facultades CGR, toma de razón, convenio modificatorio ampliación plazo

JURISPRUDENCIA RELACIONADA

TEXTO DEL DICTAMEN

N° E120506 Fecha: 08-VII-2021

La Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que aprueba convenio modificatorio de ampliación de plazo celebrado entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la empresa sanitaria que indica, en el marco de las actividades de asesoría y asistencia y de gestión de proyectos del programa de agua potable rural de la región de Arica y Parinacota, sin embargo cumple con precisar, en relación a lo consignado en su cláusula 13 a que, acorde al sentido y alcance de las demás cláusulas, esta Entidad de Control entiende que permanecen íntegramente vigentes tanto el convenio suscrito el 2 de marzo de 2019, así como su respectiva adenda -de 31 de julio de 2019- ambos aprobados mediante la resolución N° 91, de 2019, de la Dirección General de Obras Públicas, cursada con alcance por oficio N° 26.005, de igual anualidad y de este origen.

Por su parte, se deberán adoptar las medidas pertinentes, a fin de que la boleta otorgada por concepto de garantía de fiel cumplimiento refleje que tiene por objeto caucionar las actividades de asesoría y asistencia asociadas a la región ya singularizada.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División  

0

0 DIR,, aplica dictamen 26005/2019 0 0