[DICTAMEN] 2021 - E109272N21
MATERIA
Cursa con alcance la resolución N° 31, de 2021, de la Dirección General de Obras Públicas
DESCRIPTORES
facultades cgr, toma de razón, obras públicas
JURISPRUDENCIA RELACIONADA
| Acción | Dictamen | Año |
|---|---|---|
| Aplica | E84854 | 2021 |
TEXTO DEL DICTAMEN
N° E109272 Fecha: 28-V-2021
Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución que indica -representada por el oficio E84854, de 2021, de este origen-, y aprueba convenio modificatorio de ampliación de plazo celebrado entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la empresa sanitaria que indica, en el marco de las actividades de asesoría y asistencia y de gestión de proyectos del programa de agua potable rural de la región de La Araucanía, teniendo presente en relación a las observaciones allí formuladas, las variaciones introducidas a dicho convenio de ampliación por adenda de 16 de marzo de igual anualidad.
Saluda atentamente a Ud.,
Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
0
0 DIR,, aplica dictamen E84854/2021 0 0