[DICTAMEN] 2020 - E49476N20

MATERIA

Representa la resolución N° 24, de 2019, de la Dirección de Aeropuertos.

DESCRIPTORES

toma de razón, aeropuertos, obras

FUENTES LEGALES

dto 3/2019 hacie | dto 144/2019 hacie | dto 75/2004 moopp art/148

JURISPRUDENCIA RELACIONADA

TEXTO DEL DICTAMEN

N°E49476 Fecha: 05-XI-2020

Esta Contraloría General nuevamente no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba el pago de la suma que indica por concepto de indemnización originada en la paralización del contrato “Conservación rutinaria de la pista 27-09 Aeródromo Balmaceda” -que había sido representado por los oficios Nos 17.535 y 21.762, ambos de 2019, de este origen-, por cuanto atendido lo consignado en los decretos Nos 3 y 144, ambos de 2020, del Ministerio de Hacienda (que contienen la asignación presupuestaria respectiva, Código BIP 40001471-0), no es posible financiar el pago cuya imputación se efectúa en el resuelvo 2 del acto en examen.

Además, esa repartición deberá dar cumplimiento a lo instruido en el oficio E29222/2020, dirigido a esa dirección, en orden a hacerse cargo de las argumentaciones formuladas por la contratista -especialmente en lo relativo al entendimiento de las preguntas y respuestas a que alude, a la forma en que inciden las interferencias en la obra y en la paralización que en definitiva se dispuso- y, por último, explicar jurídicamente, en ese contexto, la concurrencia en la especie de los requisitos que hacen procedente la aplicación del artículo 148 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División 

0

0 DIR,, Aplica dictámenes 17535/2019, 21762/2019, E29222/2020 0 0